CONTRATO
DE MANTENIMIENTO ORO ESTACIÓN
DE SERVICIO EL OBRERO
No
MTO-091
Entre
los suscritos a saber: GRUPO MUÑOZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S EN C., sociedad comercial, con domicilio en Bogotá,
legalmente constituida e identificada con Nit. 805.019.383,
representada en este acto por el señora OLGA
MARCIALES identificado con cédula de ciudadanía como aparece en su firma , en su
calidad de Gerente y representante legal de la misma, todo lo cual acredita con el
respectivo certificado de existencia y representación
legal expedido en la cámara y comercio de Cali, que
se adjunta al presente contrato, y quien en adelante
se denominará LA CONTRATANTE , y por otra parte, SURPETROIL S.A.S,
sociedad comercial, con domicilio en Bogotá, D.C., legalmente constituida e
identificada con Nit. No. 830.023.853-6, representada en este acto por el señor YESID GASCA DURAN,
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.272.617 de Plata Huila, en su calidad de Representante
Legal de la misma, todo lo cual acredita con el
respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que se adjunta al presente contrato
y quien en adelante se denominará LA
CONTRATISTA ; hemos celebrado el contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO, Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS DE COMPRESIÓN que se regirá por las siguientes cláusulas y, en general, por las
disposiciones legales aplicables a la materia de que se ocupa este contrato:
CLÁUSULA
PRIMERA: OBJETO:
LA CONTRATISTA, en forma independiente y con plena
autonomía directiva, administrativa, técnica, laboral y financiera, con sus
propios medios realizará para LA
CONTRATANTE los trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo
y correctivo de los equipos de compresión y surtidores de GNV, ubicados en las
estaciones asignadas por LA
CONTRATANTE que se relacionan en el Anexo
N°1, de acuerdo con lo establecido con los manuales del fabricante.
CLÁUSULA
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA
CONTRATISTA :
- Realizar
el servicio de mantenimiento de acuerdo a la clausula primera del
contrato.
- Asistencia
a emergencias durante las 24 horas de todos los días del año sin recargos
nocturnos o de festivos. Se cobrarán como trabajos adicionales para las
siguientes asistencias por daños externos y que no corresponden a fallas
de los equipos:
2.1.
Por
bloqueos o daños del suic.
2.2.
Problemas
de alimentación eléctrica de media tensión falsas alarmas.
2.3.
Modificación
de más de dos veces por mes del factor de densidad en surtidores.
- Atención
en
3.1.1.
En
Horario laboral diurno de 6am a 6pm con un tiempo máximo de respuesta de noventa
(90) minutos en horario diurno.
3.1.2.
En
Horario nocturno de 6pm a 6 am y festivo con un tiempo máximo de respuesta en la estación de 150 minutos. Este tiempo
aplica para EDS situadas en áreas del
perímetro urbano.
- Realizar
la rutina diaria de operaciones y de los eventos corregidos o por corregir
(Lunes a Sábado, no incluye festivos). Conforme al Formato Anexo 1.
- Disponibilidad
de toda herramienta especial de los equipos compresores y surtidores.
- Manejar
niveles de mantenibilidad y confiabilidad adecuados que le permitan
garantizar el 97% de disponibilidad de la estación según lo establece
- Disponibilidad
de repuestos de alta rotación sugeridos por el fabricante y demás
elementos requeridos para la normal operación de los equipos de las
estaciones objeto de este contrato, los cuales serán facturados.
- Realizar
el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del sistema mecánico,
eléctrico y de instrumentación del compresor y surtidores de GNCV.
- Asistencia
técnica especializada para todos los
equipos objeto de este contrato y suministrados por el fabricante a
través de su representante SURPETROIL.
- Ejecutar
los mantenimientos programados y tiempos propuestos recomendados por el
fabricante de acuerdo a las horas de servicio del equipo.
CLÁUSULA
TERCERA.- DURACIÓN:
La duración del presente contrato será de dos (2) años a partir de 01 de Junio de
2014.
CLAUSULA
CUARTA: RENOVACION AUTOMATICA: En caso que ninguna de las dos partes
manifestare a la otra de manera escrita con antelación no inferior de 60 días a
su vencimiento, la intención de no prorrogar el presente contrato, este se
renovara de manera automática por el termino indicado en la cláusula tercera.
CLAUSULA
QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor estimado del presente contrato será el
resultante de multiplicar la tarifa mensual establecida por el número de meses
correspondientes según Anexo 1.
La tarifa se reajustará el primero de enero
de cada año porcentualmente según IPC del año inmediatamente anterior.
El valor especificado no incluye los gastos
de desplazamiento y viáticos del instrumentista a ciudades diferentes a las
bases de operación establecidas o por el desplazamiento de proveedores externos
LA CONTRATANTE.
Tampoco incluye los repuestos no cubiertos por garantía.
CLAUSULA SEXTA:
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CON INDEMNIZACIÓN: Cualquiera de
las PARTES podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin
justa causa antes del cumplimiento de la vigencia establecida en la clausula
segunda, caso en el cual, la parte que decida darlo por terminado deberá indemnizar a la otra parte con el pago
de una suma igual al valor de dos (2) mensualidades, liquidado a la fecha de
terminación del presente contrato conforme la tarifa establecida en la cláusula
quinta del presente contrato.
Parágrafo
Primero: Para que surta efectos la terminación anticipada establecida en la
presente cláusula, es necesario que la PARTE interesada en la terminación
anticipada envíe comunicación escrita a la dirección de notificación de la otra
Parte informando tal hecho, con una anticipación no inferior a treinta (30)
días a la fecha en que se pretende la terminación, a la cual deberá anexarse constancia
del pago de la indemnización aquí estipulada so pena de continuar vigente el
contrato en todas sus partes.
CLAUSULA SEPTIMA. COSTOS DE REPUESTOS, MATERIALES Y
CONSUMIBLES. Para el caso de los costos de repuestos, materiales y
consumibles excluidos en su totalidad de la tarifa mensual del Anexo No. 1 y acorde con el alcance de las
garantías del fabricante, LA
CONTRATANTE reconocerá el valor de los mismos incluidos en la
facturación mensual del mantenimiento, justificados y autorizados previamente
por LA CONTRATANTE.
Los repuestos de cada service preventivo se cobrarán con base al precio de
lista vigente al momento de la realización del servicio técnico en cuestión.
Dicha lista no representa necesariamente la totalidad de los repuestos que
serán requeridos ni garantiza que la totalidad de los repuestos listados serán
reemplazados, dependiendo del estado en que se encuentren las partes del
equipo.
Parágrafo Primero:
EXCLUSIONES DE LA
TARIFA MENSUAL : Se excluye de la tarifa mensual de mantenimiento en las estaciones
los siguientes puntos:
·
Adecuaciones, obras civiles,
reformas, permisos, ingeniería, modificación de periféricos, pintura, etc.
·
Asistencia y reparaciones de
los motores eléctricos y enersave.
·
Asistencia, reparaciones y
limpieza de los equipos de medición.
·
Asistencia, reparaciones y
limpieza de subestaciones de potencia eléctrica, transformadores, acometidas
y/o plantas eléctricas.
·
Se excluyen las pruebas
hidrostáticas quinquenales de los cilindros de las baterías de almacenamiento.
·
Se excluyen trabajos de
soldadura, tornos, prensas, grúas y todo trabajo especializado externo a
nuestro alcance del contrato.
·
Toda labor no
definida en el alcance del presente contrato.
·
Transporte y
viáticos de instrumentistas para análisis fuera de ciudad (es) base. (Cali)
·
Transportes y
viáticos de personal especializados y o calificado, fuera de la ciudad bases (Cali).
·
Las calibraciones
y revisiones del medidor y corrector deberá solicitarlo la Estación al distribuidor
según resolución.
·
No aplica garantía
del equipo.
·
La recarga
quinquenal del extintor CO2.
Cuando alguna de
estas excepciones se presente, LA CONTRATISTA adicionará al costo mensual facturado
a LA CONTRATANTE, previa aprobación y autorización de está, los valores de los
repuestos, materiales y mano de obra externa especializada.
CLÁUSULA OCTAVA.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: LA CONTRATISTA facturará
a LA CONTRATANTE
el valor correspondiente de los servicios prestados, para lo cual remitirá una
factura durante los diez (10) primeros días del mes vencido, junto con los
costos adicionales por repuestos y mano de obra fuera de garantías correspondientes
al mes inmediatamente anterior y previamente autorizados por LA CONTRATANTE.
Estas facturas serán pagadas a los treinta (30)
días calendario de radicación de las mismas siempre y cuando no exista objeción
o rechazo de la misma. LA CONTRATISTA podrá cobrar los intereses de mora correspondientes
a la máxima tasa de interés certificados por La Superintendencia Financiera
sobre los valores que se realicen de forma extemporánea, es decir, pasados treinta
(30) días calendario de su
radicación y sobre los cuales no
exista objeción alguna por parte de LA CONTRATANTE.
Parágrafo Primero:
Los valores de mano de obra y suministro de consumibles
serán pagados en pesos colombianos, los valores correspondientes a repuestos en
dólares serán pagados de acuerdo a la tasa representativa del mercado del día
de facturación.
Parágrafo Segundo: LA CONTRATANTE procederá
al recibo de las facturas entregadas por LA CONTRATISTA , sin
perjuicio del derecho que le asiste a LA CONTRATANTE de solicitar la
rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de
las facturas, conforme lo establecido en el artículo 880 del Código de Comercio,
aún cuando se hubiese pagado o dado finiquito a la misma.
Parágrafo Tercero:
LA CONTRATISTA se reserva el
derecho de despachar repuestos o de suspender el servicio a las Estaciones de
Servicio de LA CONTRATANTE, cuando se encuentre en mora en el pago de la tarifa
mensual de mantenimiento por dos (2) meses
o más.
CLÁUSULA NOVENA. GARANTÍAS: LA CONTRATISTA ampara a LA CONTRATANTE con una
póliza única y global equivalente al 10% sobre el valor del contrato que cubre
las siguientes garantías: a) De cumplimiento y calidad de servicio con una
vigencia igual a la del contrato inicial y un mes más. b). Para el pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones, con una vigencia
igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más. C) Para la póliza de
responsabilidad civil extracontractual LA CONTRATISTA dentro de
la póliza global ampara a LA
CONTRATANTE con un equivalente a 100 SMLMV.
CLÁUSULA DECIMA.- MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: LA CONTRATISTA deberá
suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y demás accesorios para
la correcta ejecución de este contrato tanto en calidad como en tiempo. Los
materiales que suministre LA
CONTRATISTA serán nuevos y de buena calidad acogiéndose a las
especificaciones técnicas establecidas por el fabricante. LA CONTRATISTA podrá
ofrecer utilizar partes remanufacturados siempre y cuando LA CONTRATANTE apruebe
dicha instalación por escrito.
Parágrafo: Cuando un material sea rechazado por LA
CONTRATANTE, LA
CONTRATISTA deberá reemplazarlo en un término no mayor de
seis (6) días hábiles para
elementos de fabricación nacional y de treinta (30) días hábiles para los elementos de importación, sin que esto
implique suspensión o parálisis de los
trabajos, salvo que representen grave peligro para la operación de la Estación
de Servicio.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. INTERVENTORÍA: LA
CONTRATANTE dispondrá durante todo el tiempo de la ejecución
de este contrato de un interventor y/o personal de LA CONTRATANTE , para
determinar que se esté ejecutando de acuerdo con las especificaciones y normas
de este contrato, sin que la interventoría releve a LA CONTRATANTE de su
responsabilidad. Las principales atribuciones de la interventoría serán las
siguientes: 1. Supervisar a LA
CONTRATISTA en la ejecución de las labores y notificarlas a LA CONTRATANTE. 2.
Exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas y de las especificaciones en
todas y en cualquiera de sus partes. 3. Atender y contestar toda consulta
pertinente que le haga LA CONTRATISTA. 4. Requerir
por escrito a LA CONTRATISTA
cuando ésta no ejecute el trabajo de acuerdo a lo pactado. Las comunicaciones
cruzadas entre LA
CONTRATANTE a través de su interventor, y LA CONTRATISTA formarán
parte integral de este CONTRATO, para lo cual LA CONTRATISTA deberá
informar a LA CONTRATANTE
la dirección de envío de dicha correspondencia, y la persona encargada de
representar a LA CONTRATISTA
en los trabajos. 6. Suscribir con LACONTRATISTA las actas de iniciación, y
terminación del servicio. 7. Solicitar a
LA CONTRATISTA
liquidaciones mensuales, control de inventarios de repuestos disponibles
nacionales o importados.
Parágrafo Primero: LAS PARTES estarán
obligadas a contestar por escrito toda comunicación que el interventor del
servicio de LA CONTRATANTE
o el representante de LA
CONTRATISTA , se remitan respecto a la ejecución de los
trabajos en un término máximo de cinco (5) días hábiles, en caso que no sean
contestadas, ello dará lugar al pago de un apremio a favor de la otra parte
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por cada de día de
retraso, cuyo valor podrá ser aplicado directamente en la factura
correspondiente o a la aplicación de un descuento de la misma, según sea el
caso.
CLÁUSULA
DECIMASEGUNDA.- CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el
presente contrato sin una autorización
previa por escrito del CONTRATANTE.
CLÁUSULA
DECIMATERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO SIN INDEMNIZACIÓN: LA
CONTRATANTE podrá dar
por terminado el presente CONTRATO con un aviso por escrito motivado dirigido a
LA CONTRATISTA
con una anticipación de quince (15) días calendario, en los siguientes eventos:
1. Cuando LA CONTRATISTA
viole o incumpla gravemente alguna de las cláusulas de este contrato, o la
ejecute en forma distinta a la inicialmente pactada. 2. Cuando por falta de
equipo, incapacidad técnica o por cualquier otra circunstancia injustificada, LA CONTRATISTA paralice
la ejecución de los trabajos y no la reanude en el plazo de 24 horas.
3. Por incapacidad financiera de LA CONTRATISTA que se
presume cuando entre en acuerdo de
recuperación, concurso liquidatorio o se ventilen en su contra más de tres procesos
ejecutivos y que afecten la ejecución de este contrato. 4. Cuando LA CONTRATISTA no otorgue oportunamente cualquiera de las
garantías señaladas para cada caso en la cláusula Novena o no las
modifique o amplíe con treinta (30) días de anticipación a la fecha esperada de
vencimiento. 5. Por disolución de la sociedad de LA CONTRATISTA. 6.
Cuando LA CONTRATISTA
viole o incumpla alguna norma de carácter ambiental, que este obligada a
cumplir y que afecte la ejecución del presente CONTRATO.
De igual forma, LA CONTRATISTA podrá
suspender la prestación del servicio contratado, indicándolo por escrito y con
una anticipación de quince (15) días, en los siguientes casos: 1. Por
incumplimiento de LA
CONTRATANTE en el pago de las facturas de servicios o
repuestos que le remita LA
CONTRATISTA , y 2. Por realización de tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo en los equipos objeto de este contrato, por personas no
autorizadas por LA
CONTRATISTA.
CLAUSULA
DECIMA CUARTA: TIEMPO DE RESPUESTA. LA CONTRATISTA tendrá como tiempo máximo de respuesta noventa (90)
minutos en horario diurno y ciento cincuenta (150) minutos en horario nocturno
o festivo para hacer presencia física en la estación de servicio, siempre y
cuando las estaciones se encuentren en Bogotá. Este tiempo se medirá a
partir del llamado, envío de la solicitud o requerimiento de mantenimiento. A
partir de finalizados los noventa minutos o las dos horas y media fijadas se
cuantificará la indisponibilidad de los equipos de la siguiente forma:
D= 100 x (Td – Tid)/Td
D= Disponibilidad
Td= Tiempo disponible efectivo (720 hr/mes)
Tid= Tiempo indisponibilidad mensual
Parágrafo
Primero:
Las partes establecen como medida de la disponibilidad el noventa y siete por
ciento (97%). Esta se cuantificará y se liquidará mensualmente.
Parágrafo
Segundo:
No se tendrán en cuenta para esta medida, aquellos paros de los equipos debidos
a: a) Caso fortuito o fuerza mayor, b) Paros de equipos debido a mantenimientos
no realizados por órdenes de compra no entregadas por LA CONTRATANTE , c) Factores no controlables por LA CONTRATISTA , tales
como caídas de flujo eléctrico y de gas.
Parágrafo
Tercero:
No se tendrá en cuenta en la medida de la disponibilidad, las paradas
relacionadas con mantenimientos preventivos.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL:
LA CONTRATISTA
se obliga a mantener todo el tiempo y durante la ejecución de este contrato,
las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional para este tipo de
labores. LA CONTRATISTA
se obliga a mantener vigente el certificado del Consejo Colombiano de
Seguridad.
CLÁUSULA
DECIMO SEXTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las partes acuerdan que toda controversia,
diferencia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución, interpretación,
o terminación del presente contrato o relacionado con este directa o
indirectamente, será resuelta en primera instancia mediante conciliación en
derecho ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá a elección de la parte
cumplida convocante. En caso de fracasar la conciliación la controversia la
dirimirá un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se sujetará a
las normas legales existentes sobre la materia de acuerdo con las siguientes
reglas: a) Los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la lista oficial que para tal efecto lleva al Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. B) El tribunal será
integrado por uno (1) o tres (3) árbitros según corresponda a Menor o Mayor
cuantía.
C) La organización interna del Tribunal, se
sujetará a los reglamentos previstos para el efecto por el Centro de
Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
D) El arbitraje podrá ser técnico o en derecho de acuerdo a la controversia
presentada.
CLAUSULA
DECIMO SEPTIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales de este contrato,
se tendrá como domicilio contractual a la ciudad de Bogotá.
CLÁUSULA
DECIMO OCTAVA. CORRESPONDENCIA. LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA , se
comprometen formalmente a observar las siguientes reglas mínimas respecto de la
correspondencia que por motivo del presente contrato se crucen entre ellas: a)
Remitir toda pieza de correspondencia en original y copia, b) Acusar recibo, lo
que puede cumplirse devolviendo al remitente de inmediato la copia
firmada de la correspondencia recibida, c)
Responder toda correspondencia recibida, dentro de un plazo máximo de cinco (5)
días calendarios a partir de la fecha de recepción, d) Para los efectos de esta
cláusula, toda correspondencia deberá ser enviada a las siguientes direcciones:
LA CONTRATANTE
OLGA LUCIA MARCIALES.
GERENTE
Y REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO
MUÑOZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S EN C.
Cali
- Valle
YESID
GASCA DURAN
SURPETROIL S.A.S
Cl. 18A
No. 69F-36
Gerente General
ygasca@surpetroil.com.co
Tel.: 412 3800
Fax: 412 3800 ext 124
Ciudad Bogotá
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. AUDITORÍA: LA CONTRATISTA deberá
llevar y conservar, los libros, registros y cuentas relacionadas con el
cumplimiento de este contrato incluyendo los registros de personal,
correspondencia, instrucciones, planos, diseños, recibos, facturas,
comprobantes, memorandos, información almacenada en el banco de datos del
computador y cualquier otra información con sistemas y controles relacionados,
necesarios para realizar auditoria precisa y para la verificación de los costos
y de los términos de la presente contrato, esto durante el término de duración
del contrato y por un año más contado a partir de su terminación. Para tales
efectos, LA CONTRATISTA
deberá suministrar previa notificación
en cualquier momento durante la vigencia del contrato y por un periodo de un
año más contado a partir de su terminación y liquidación, los soportes como
facturas, cuentas de cobro, informes y otros documentos relacionados con el
contrato.
CLÁUSULA VIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN: Cualquier información compartida entre las
partes aquí contratantes, de naturaleza comercial, técnica, financiera,
tangible, intangible, verbal o escrita, que incluya datos de LA CONTRATANTE o LA CONTRATISTA, como las tarifas del presente contrato, ventas,
productos, o cualquier otra materia, tendrá carácter estrictamente confidencial
y no será divulgada por ninguno de ellos a ningún tercero por cualquier medio
verbal, escrito, tangible, intangible, salvo que su utilización sea
estrictamente necesaria para la ejecución del objeto de este contrato. La
obligación de confidencialidad de LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA
cesará:
(i) cuando la información recibida sea o se vuelva de conocimiento
público por una causa no imputable a alguna de las partes; y, (ii) cuando las
autoridades competentes y para los fines exclusivos de la actuación que éstas
adelanten, exijan tal información a alguna de las partes, siempre que dicha
información no se considere sujeta a reserva de conformidad con las normas
vigentes. La violación de la presente cláusula por
alguna de las partes facultará a la otra para terminar el contrato y solicitar
a título de perjuicios una suma equivalente a 50 SMLMV, todo ello será sin perjuicio de que se prueben daños mayores y de las sanciones legales y comerciales que la ley
contempla.
CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Las partes acuerdan que dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha en que se termine el presente contrato por
cualquier causa, se conformará un Comité Liquidador, integrado por un (1)
funcionario de LA
CONTRATANTE y un (1) funcionario de LA CONTRATISTA , quienes durante
el mismo término revisarán en forma enunciativa y no limitativa lo siguiente:
a.
Los
compromisos contractuales.
b.
Las
sumas que se adeudan a SURPETROIL.
c.
Las
actividades que quedaron pendientes.
d.
Firmar
el acta de liquidación final del contrato, y
e.
Demás
actividades que establezcan las personas que conforman el Comité Liquidador.
Para constancia de la celebración de éste contrato y de la aceptación de
las declaraciones en él contenidas, firmamos este contrato en Bogotá, al día
treinta (30) día del mes de Enero de 2014, en dos (02) copias del mismo tenor,
una para cada parte.
LA CONTRATANTE LA CONTRATISTA
GRUPO MUÑOZ RODRIGUEZ Y ASOCIADOS S EN C. SURPETROIL S.A.S
NIT: 805.019.383 NIT:
830.023.853-6
OLGA LUCIA MARCIALES. YESID GASCA DURAN
Representante Legal Representante Legal
ANEXO 1
Servicio de Mantenimiento a Unidad Compresora
y Dispensadores Tipo Oro.
EQUIPO: COMPRESOR
MICROBOX 132-3-1800 MX 270
MARCA: GALILEO
EDS: EL
OBRERO
UBICACION: CALI
- VALLE
A continuación detallamos las características e inclusiones que ofrece
este tipo de mantenimiento:
ü
Soporte técnico para la atención al cliente y emergencias, 24 horas x
365 días.
ü Mantenimiento Preventivo:
: Consiste en efectuar como mínimo dos visitas semanales de mantenimiento a
cada estación de servicio. Realizando las rutinas estipuladas a continuación:
-
Verificación
de presiones y temperaturas de cada una de las etapas del compresor.
-
Verificación
de la presión de entrada, y salida.
-
Verificación
de presión y temperatura del aceite.
-
Horas
de Marcha del Equipo - Alarmas.
-
Registro
de la presión de llenado en cada una de las
mangueras.
-
Revisión
de pase de Gas
-
Verificación
de Fugas en Compresor y Surtidores.
-
Verificación
de Fugas de Aceite en Compresor y Surtidores
o Una
vez al mes se realiza una rutina de inspección mensual en el cual se incluye:
-
Verificación
de Paradas de Emergencia
-
Limpieza
a Filtro Respirados Carter
-
Verificación
Succión del Ventilador del Intercambiador
-
Verificación
de la existencia y rotulado de las válvulas exceso de flujo.
-
Verificación
de Alarma Audible y Visible
-
Verificación
de Iluminación Interna.
-
Verificación
de Voltajes y Amperajes.
o Cada
2000 Horas de trabajo del equipo se debe realizar un mantenimiento preventivo
(Service), para lo cual se encuentra incluido la mano de obra , los repuestos
requeridos serán cotizados y serán instalados bajo su autorización.
o Una
vez al año se realiza alineación Motor -
Compresor
o Calibraciones
de Ley según resolución 180928
-
Calibración
Semestral de Surtidores
-
Calibración
Semestral de Válvulas de Seguridad
-
Calibración
Semestral de Válvulas Exceso de Flujo
-
Calibración
Anual de Transductores
-
Calibración
Anual de Manómetros de Surtidores
-
Pruebas
Semestrales
VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL: $ 2.5000.000 Incluido IVA.
Las Tarifas de trabajos programadas que NO sean emergencias por LA
CONTRATANTE fuera de días
Hábiles y horarios hábiles no se encuentran incluidas dentro del
presente contrato y se facturaran de la siguiente forma:
|
Descripción
|
Cada
Supervisor $ Hora
|
Cada
Técnico $ Hora
|
||
|
Diurno día hábil
|
Después de
las 5:00 pm de Lunes a Viernes en días hábiles o después de la 1:00 pm en
días sábados, hasta las 10:00 pm.
|
$ 18.219,00
|
$ 12.366,00
|
|
|
Nocturno día hábil
|
Después de las 10:00 pm de Lunes a Viernes.
|
$ 25.506,00
|
$ 17.313,00
|
|
|
Festivo diurno
|
Trabajos
realizados domingos y festivos de 6:00 am a 10:00 pm.
|
$ 29.150,00
|
$ 19.786,00
|
|
|
Festivo nocturno
|
Trabajos realizados domingos y festivos de 10:00 pm a
6:00 am.
|
$ 36.438,00
|
$ 24.733,00
|
|
Nota: Más
el IVA de ley
1.1 PROGRAMACION DE
MANTENIMIENTO:
La siguiente tabla
|
MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS
|
PERIODICIDAD
|
|
CALIBRACIONES DE
LEY
|
|
|
Verificación calibración válvula de seguridad (por
válvula)
|
Semestral
|
|
Prueba de válvulas de exceso de flujo (unidad)
|
Semestral
|
|
Semestral
|
|
|
Pruebas de Seguridad
|
Semestral
|
|
Verificación de presión de despacho (x surtidor)
|
Semestral
|
|
Verificación de calibración transductores de presión.
(unidad)
|
Anual
|
|
Verificación de calibración de manómetros de llenando
de surtidores. (unidad)
|
Anual
|
|
|
|
|
PREDICTIVOS Y
SUGERIDOS POR FABRICA
|
|
|
Análisis de vibración.
|
Anual
|
|
Análisis de termográfico.
|
Anual
|
|
Alineación motor –
compresor
|
Anual
|
|
Análisis de aceites
en laboratorio.
|
Anual
|
|
OTROS
|
|
|
Verificación de
Carga Extintor CO2
|
Anual
|
|
Calibración de surtidores
|
Semestral
|
DEFINICIONES:
Ø LA CONTRATISTA : Para todos los
efectos del presente contrato, se define a Surpetroil S.A.S. con NIT
830.023.853-6 y con domicilio principal en Bogotá como LA CONTRATISTA.
Ø LA CONTRATANTE Para todos los
efectos de este contrato, se define INVERSIONES JUDI DAS, identificada con el Nit. 805.017.576 - 5, con domicilio
principal en Cali, como LA CONTRATANTE.
Ø Ingeniería de Mantenimiento: Una función de
staff cuya principal responsabilidad es asegurar que las técnicas de
mantenimiento sean efectivas, que los problemas técnicos repetitivos de
mantenimiento sean investigados y que se tomen acciones correctivas y de
mejoramiento.
Ø
Disponibilidad: la proporción del
tiempo total en que un equipo es capaz de desarrollar su función específica,
normalmente expresada como porcentaje. Se puede calcular dividiendo las horas
disponibles del equipo por el número total de horas en un período dado.
Ø
Software de Mantenimiento: Es un sistema
en donde se aplica tecnología computarizada para contribuir con la
administración efectiva y eficiente de las actividades de mantenimiento.
Generalmente incluye asuntos tales como un sistema computarizado de ordenes de
trabajo, programación de las tareas rutinarias de mantenimiento, la recolección
de los datos y el registro de trabajos estándares, lista de materiales,
generación de informes que permiten mantener indicadores claves de desempeño.
Ø
Mantenimiento Predictivo: Actividades
que tienen como objetivo identificar de forma anticipada las necesidades de
mantenimiento.
Ø
Mantenimiento Preventivo: Consiste en la
revisión periódica de los equipos.
Ø
Mantenimiento Correctivo: Es cualquier
actividad de mantenimiento que se requiera para corregir una falla que ha
ocurrido. Esta actividad puede consistir en reparar, restaurar o el reemplazo
de los componentes.
Ø
Rutinas de Mantenimiento de Equipos:
Es un conjunto de tareas de mantenimiento diseñadas para asegurar que el equipo continúe cumpliendo la labor para la
cual fue adquirido.
Ø
Indicadores claves de desempeño: Un número seleccionado de mediciones claves para monitorear y medir el
desempeño contra un objetivo.
Ø
Programación de Mantenimiento: Es una lista de tareas de mantenimiento planeadas para ser
desarrolladas durante un período de tiempo dado, teniendo en cuenta el inicio y
la duración de cada una de ellas. La programación puede aplicar a períodos
diferentes de tiempo (Diario, Semanal, Horas, etc.).
Ø Confiabilidad: la capacidad de un
activo para continuar desarrollando la función para la cual fue adquirido. Se
mide mediante la disponibilidad.
Ø Análisis de Vibración: Es el proceso de monitorear la condición de un equipo, y el
diagnóstico de fallas dentro del equipo mediante la medición y el análisis de
vibración.
Ø Termografías: Es un proceso mediante el cual, se evalúan
las condiciones de las partes de un equipo utilizando como parámetro la
temperatura.
Ø Calidad de Gas: Estabilidad del gas dentro de estándares de
distribución en la ciudad de instalación del equipo.
Ø Consumibles: Todo repuesto o material de constante consumo
para el sostenimiento en operación de los equipos, tales como: Aceites,
Elementos filtrantes, grasas, pinturas, bombillos, O-ring, baterías
empaques.
|
ESTILO.
|
|
PERSONAL
|
|
SISTEMAS
|
|
ESTRATEGIA
|
|
ESTRUCTURA
|
|
HABILIDADES
|
|
VALORES COMPARTIDOS
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario